Νόμος 3605/2007 — Χρονολόγιο τροποποιήσεων

Ο Νόμος 3605/2007 του Ελληνικού Κοινοβουλίου καθορίζει τους όρους και τις έννοιες που σχετίζονται με την παραχώρηση έργων, όπως τα διόδια τέλη, οι εγγυητικές επιστολές, οι επεμβάσεις στα υφιστάμενα τμήματα, τα ορόσημα για την καταβολή χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου, και τις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου. Ρυθμίζει επίσης τους όρους για την πληρωμή προς το Δημόσιο, την αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, την επιτροπή επίλυσης διαφορών, και τον ορισμό του έργου. Ο νόμος αναφέρεται σε καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων ή παρέμβασης του Δημοσίου, στις υποχρεώσεις του Δημοσίου για την ελεύθερη χρήση του χώρου εκτέλεσης του έργου, και στην κυριαρχία της σύμβασης παραχώρησης. Επίσης, καθορίζει τις διαδικασίες για την έκδοση άδειας λειτουργίας σηράγγων, τις αρμοδιότητες του ανεξάρτητου μηχανικού, τα νέα τμήματα του έργου, τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, και τις ποινικές ρήτρες. Ο νόμος περιγράφει τις υποχρεώσεις του Δημοσίου και του παραχωρησιούχου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, την αντιμετώπιση αρχαιολογικών ευρημάτων, και τον βασικό σχεδιασμό του έργου, επιτρέποντας προσαρμογές με συγκεκριμένους περιορισμούς. Τέλος, ορίζει τους όρους για την πραγματική απόδοση δεσμευτικής επένδυσης και την πραγματική περιοδική ταμειακή ροή, τις πληρωμές προς το Δημόσιο, τις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου για κατασκευές, λειτουργία, συντήρηση, και ασφάλιση, καθ…

Άρθρα

  1. Άρθρο 2. Το Άρθρο 2 ορίζει όρους και έννοιες που σχετίζονται με την παραχώρηση έργου, όπως τα "Διόδια Τέλη" που εισπράττει ο Παραχωρησιούχος, τις "Εγγυητικές Επιστολές" (Δεσμευτικής Επένδυσης, Καλής Εκτέλεσης Μελετών-Κατασκευών, Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας και Συντήρησης ύψους 3.000.000 Ευρώ), τις "Επεμβάσεις" στα Υφιστάμενα Τμήματα, τον "Επιδιωκόμενο Εσωτερικό Δείκτη Αποδοτικότητας" (TRIIRRnapax.), τα "Ορόσημα" για την καταβολή Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου, και τις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου για χρηματοδότηση, εκπόνηση μελετών και τήρηση ορίων διοδίων τελών, όπως για παράδειγμα στο σταθμό διοδίων Μαλγάρων.
  2. Άρθρο 3 τ. Το Άρθρο 3 τ της Σύμβασης ορίζει τους όρους "Πληρεξούσια Τράπεζα", "Πληρωμές προς το Δημόσιο" και "Πληρωτέο Ποσό Λόγω Καταγγελίας", συμπεριλαμβανομένου του "Πληρωτέου Ποσού Λόγω Καταγγελίας για Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης", το οποίο αφορά την αποζημίωση του Παραχωρησιούχου ή των Δανειστών σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης λόγω Γεγονότος Αθέτησης του Δημοσίου, με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένης απόδοσης για τους Αρχικούς Μετόχους.
  3. Άρθρο 5. Το Άρθρο 5 ορίζει τους "Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους" (Παράρτημα 1 του Προσαρτήματος 2), το "Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΕΠ", τα "Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης ΚΕΠ και Τ.Ε.", την "Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών" (Άρθρο 44.2), την "Εργάσιμη Ημέρα" (ημέρα τραπεζικών συναλλαγών στην Ελλάδα), και το "Έργο" (μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, κατοχή και εκμετάλλευση του ΚΕΠ και των ΤΕ). Επίσης, αναφέρεται στις "Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις" (Άρθρο 5.3.2), τον "Κατασκευαστή" (Άρθρο 11.7), τα "Υφιστάμενα Τμήματα" (Άρθρο 2.2.1 (β)) και το "Χρηματοοικονομικό Μοντέλο" που χρησιμοποιείται για προβλέψεις οικονομικών στοιχείων και κυκλοφοριακών φορτίων.
  4. Άρθρο 5 τ. Το Άρθρο 5 τ, που αναφέρεται στους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, καθορίζει τη διαδικασία επίδοσης της Αίτησης και της Απάντησης, τον ορισμό διαιτητών από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τις προθεσμίες για τον ορισμό του τρίτου διαιτητή (30 ημέρες για συμφωνία, 5 ημέρες για γνωστοποίηση), τη διαδικασία αντικατάστασης διαιτητή (20 ημέρες προθεσμία από το Μέρος, αλλιώς από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο), και τη διεξαγωγή της διαιτησίας στην Αθήνα και στην Ελληνική γλώσσα, ενώ το Διαιτητικό Δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα κατόπιν αιτήματος.
  5. Άρθρο 6. Το Άρθρο 6, και συγκεκριμένα οι υποπαράγραφοι 6.1.1(b), 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 και 6.1.5, ορίζει καθυστερήσεις στην Κρίσιμη Διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Μελετών - Κατασκευών λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων ή παρέμβασης του Δημοσίου, καθώς και τις υποχρεώσεις του Δημοσίου για την ελεύθερη χρήση του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου από τον Παραχωρησιούχο, συμπεριλαμβανομένων των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ). Επίσης, αναφέρεται η Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου και ορίζεται ότι η Σύμβαση Παραχώρησης αποτελεί το μόνο κείμενο σε ισχύ.
  6. Άρθρο 7. Το Άρθρο 7 της Σύμβασης Παραχώρησης ορίζει ότι οι συμβάσεις διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και εισάγει τους όρους "Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες", οι οποίες συνδέονται με την ολοκλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων του Παραχωρησιούχου σύμφωνα με το Άρθρο 11.3, καθώς και την "Αποκατάσταση Καθυστέρησης" ως διαδικασία.
  7. Άρθρο 8. Το Άρθρο 8.1 ορίζει ότι οι αρχαιολογικές έρευνες και συναφείς εργασίες διέπονται από το Άρθρο 8.4, ενώ καθυστέρηση άνω των δύο (2) μηνών στην κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων συνιστά Γεγονός Απαλλαγής. Επιπλέον, το Άρθρο 9.1 αναφέρει ότι ο Παραχωρησιούχος, κατά την κατάρτιση της Προσφοράς του, έχει διερευνήσει και εκτιμήσει πλήρως κινδύνους που σχετίζονται με περιβαλλοντικές, γεωφυσικές, τεχνικές συνθήκες, υλικά, κανονισμούς, ιδιοκτησίες, χρηματοοικονομικά στοιχεία, κυκλοφορία, φορολογικό καθεστώς και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση του Έργου, δεσμευόμενος ότι η σύναψη της Σύμβασης έγινε με βάση αυτές τις εκτιμήσεις.
  8. Άρθρο 9. Το Άρθρο 9 ρυθμίζει τις συνθήκες του Έργου, αναφέροντας λόγους που οφείλονται σε λανθασμένη ή ελλιπή πληροφόρηση από το Ελληνικό Δημόσιο και/ή τις Αρμόδιες Αρχές, καθώς και την υποχρέωση του Παραχωρησιούχου να ανακοινώνει αμελλητί στο Δημόσιο το περιεχόμενο όλων των εγγράφων που του κοινοποιούνται και αφορούν τη μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων. Επίσης, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να εξασφαλίσει στον Παραχωρησιούχο την αδιατάρακτη άσκηση του αποκλειστικού Δικαιώματος Εκμετάλλευσης και την Ελεύθερη Χρήση του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου.
  9. Άρθρο 10. Το Άρθρο 10.3 ορίζει τις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου σχετικά με τις Μελέτες, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής, έγκρισης ή απόρριψής τους από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό εντός προθεσμιών 14 και 7 ημερών, με δυνατότητα προσφυγής στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Το Άρθρο 11 καθορίζει τις Κατασκευές της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών, τις επεμβάσεις στα Υφιστάμενα Τμήματα και τις προθεσμίες, με τη συνολική διάρκεια να μην υπερβαίνει τους πενήντα τέσσερις (54) μήνες και την πρώτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία στους τέσσερις (4) μήνες για την υποβολή Εγχειριδίων Λειτουργίας.
  10. Άρθρο 10 κ. Το Άρθρο 10 κ ορίζει τη διαδικασία έκδοσης Άδειας Λειτουργίας Σηράγγων από την Αρμόδια Αρχή εντός 60 ημερών από την υποβολή του φακέλου ασφαλείας, ενώ σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης ή μη ορισμού Αρμόδιας Αρχής, η άδεια χορηγείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ο Παραχωρησιούχος έχει υποχρέωση διασφάλισης ασφαλούς λειτουργίας, άμεσης ανταπόκρισης σε έκτακτα περιστατικά και ενημέρωσης των χρηστών, καθώς και συστηματικής παρακολούθησης και συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων με τους κανόνες ασφαλείας.
  11. Άρθρο 11. Το Άρθρο 11 του εγγράφου ΦΕΚ 3941/3942 ορίζει τους όρους για τις "Κατασκευές", διακρίνοντάς τες σε "Προσωρινές" και "Μόνιμες", και καθορίζει τις "Μελέτες" που αφορούν το Έργο, συμπεριλαμβανομένης της "Μελέτης Ανάλυσης Κινδύνων των Σηράγγων (ΜΑΚΣ)". Επίσης, αναφέρεται στην "Κρίσιμη Διαδρομή" του Χρονοδιαγράμματος Μελετών-Κατασκευών και στις "Εγγυητικές Επιστολές" (LG 2, LG 3) που σχετίζονται με τη Δεσμευτική Επένδυση και την καλή εκτέλεση λειτουργίας και συντήρησης, με συγκεκριμένες ημερομηνίες και ποσοστά (40%, 10%) που συνδέονται με την ολοκλήρωση σταδίων του έργου.
  12. Άρθρο 11 ε. Το Άρθρο 11 ε καθορίζει τις αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Μηχανικού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την έγκριση του χρονοδιαγράμματος μελετών-κατασκευών, των μελετών, του προγράμματος ερευνών και δοκιμών, του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, των υλικών και της εργασίας, καθώς και για την επίβλεψη των κατασκευών και την έκδοση βεβαιώσεων περάτωσης εργασιών, με ανώτατο όριο ποινικών ρητρών τις σαράντα πέντε εκατομμύρια Ευρώ.
  13. Άρθρο 12. Το Άρθρο 12 ορίζει τα "Νέα Τμήματα" ως τμήματα του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου που αναφέρονται στο Άρθρο 2.2.1 (α) και τον "Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας - Ο.Κ.Ω." ως κάθε δημόσια ή δημοτική αρχή, επιχείρηση ή εταιρία που είναι υπεύθυνη για λειτουργίες κοινής ωφέλειας όπως ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεπικοινωνίες ή σιδηροδρομικές μεταφορές. Επίσης, αναφέρεται στο Άρθρο 5.1 (ΚΕΣ), σταθμούς διοδίων, το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο, το Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Ποσών Δεσμευτικής Επένδυσης, και τα ποσά των ποινικών ρητρών.
  14. Άρθρο 19. Το Άρθρο 19 του ΦΕΚ αφορά τις υποχρεώσεις του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου σχετικά με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνοδότησης και υδροδότησης, καθώς και την αντιμετώπιση αρχαιολογικών ευρημάτων. Το Δημόσιο αναλαμβάνει τη μεταβίβαση συμβατικών σχέσεων για τις συνδέσεις αυτές εντός δύο μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, ενώ ο Παραχωρησιούχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των απαραίτητων παροχών καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης. Επιπλέον, ο Παραχωρησιούχος θα βαρύνεται με το κόστος αρχαιολογικών τομών μήκους έως 20 χλμ. στις περιοχές Τεμπών, Σκοτίνας, Παντελεήμονα και Βόρειου Ανισόπεδου Κόμβου Κατερίνης, ενώ το Δημόσιο καλύπτει άλλες δαπάνες σχετικές με αρχαιολογική έρευνα και παρακολούθηση.
  15. Άρθρο 20. Το Άρθρο 20 ορίζει τον "Βασικό Σχεδιασμό" ως την επιλεγείσα λύση της μελέτης οδοποιίας, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων, της αποκατάστασης του δευτερεύοντος δικτύου, και των απαιτήσεων των οριστικών μελετών, της Σύμβασης, της Ε.Σ.Υ., των Π.Κ.Ε., του Κ.Μ.Ε., της Τ.Σ.Υ., των Περιβαλλοντικών Όρων και των ορίων απαλλοτρίωσης, ενώ επιτρέπει στον Παραχωρησιούχο να προσαρμόσει την οριζοντιογραφία και την υψομετρική θέση των έργων, με την επιφύλαξη συγκεκριμένων περιορισμών και απαιτήσεων, όπως η διασταύρωση με σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας (ΣΓΥΤ) και η υδραυλική επάρκεια.
  16. Άρθρο 25. Το Άρθρο 25.5 του ΦΕΚ 190 περιγράφει τα έργα του Κύριου Έργου Παραχώρησης (ΚΕΠ), τα οποία περιλαμβάνουν την περίφραξη, οδούς, Προσάρτημα 2, απαιτήσεις, πρόσβαση, Κέντρα Διοίκησης, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης (ΚΕΣ), Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), αντιπλημμυρικά έργα, αγωγούς και άλλες εγκαταστάσεις, με σκοπό τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου χ.θ. 240+300 έως 469+700, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής και είσπραξης διοδίων τελών.
  17. Άρθρο 26. Το Άρθρο 26 ορίζει τους όρους για την "Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης" και την "Πραγματική Περιοδική Ταμειακή Ροή", καθώς και τις "Προβλέψεις" και τις "Προδιαγραφές" που σχετίζονται με το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο (Προσάρτημα 6) και το Έργο. Επίσης, περιγράφει τον μαθηματικό τύπο για τις "Πληρωμές προς το Δημόσιο" που θα καταβάλει ο Παραχωρησιούχος, βασιζόμενο στα Καθαρά Έσοδα (Ε) και διάφορους συντελεστές (X1t, X2d, X3d, β, α) κατά την Περίοδο Παραχώρησης μετά το τέλος της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών.
  18. Άρθρο 26 τ. Το Άρθρο 26 τ του ΦΕΚ καθορίζει τις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης κατασκευών, της λειτουργίας και συντήρησης του Έργου, των πληρωμών προς το Δημόσιο, της εγγύησης καλής λειτουργίας, της παράδοσης του Έργου, της σύναψης ασφαλιστικών συμβάσεων, της εκπαίδευσης προσωπικού του Δημοσίου, της εγκατάστασης συστήματος ποιοτικού ελέγχου, της ανανέωσης εξοπλισμού, της ενημέρωσης των Χρηστών, της διευκόλυνσης εποπτείας από το Δημόσιο, και της πρόσληψης προσωπικού από την εταιρεία Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας Α.Ε.
  19. Άρθρο 27. Το Άρθρο 27 του ΦΕΚ 190 περιγράφει τις διαδικασίες και τις συνέπειες σε περίπτωση "Γεγονότος Απαλλαγής" ή "Γεγονότος Ανωτέρας Βίας", επιτρέποντας στο Ελληνικό Δημόσιο να αναλάβει τον έλεγχο του ΚΕΠ και να απαιτήσει αποζημίωση από τον Παραχωρησιούχο για τα έξοδα παρέμβασης, ενώ παράλληλα ορίζει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου στα 5.000.000,00 € και τις υποχρεώσεις του για αύξηση αυτού.
  20. Άρθρο 27 τ. Το Άρθρο 27 τ του εγγράφου ΦΕΚ αφορά τις παρεμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση παραβίασης της σύμβασης από τον Παραχωρησιούχο, την υποχρέωση του Παραχωρησιούχου να κοινοποιεί επικυρωμένα αντίγραφα συμβάσεων εντός 30 ημερών από την υπογραφή τους, και τη διαρρύθμιση και εξοπλισμό των εργοταξιακών χώρων, καθώς και τη διευκόλυνση εργασιών από το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλους εργολήπτες.
  21. Άρθρο 28. Το Άρθρο 28 του ΦΕΚ αφορά τη λύση της Σύμβασης Παραχώρησης και τη μεταβίβαση μετοχών του Παραχωρησιούχου. Συγκεκριμένα, ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Δημόσιο μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, όπως η μη κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων εντός τεσσάρων μηνών ή η μη έγκριση κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, καθορίζει περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών από τους Αρχικούς Μετόχους, επιτρέποντας τη μεταβίβαση έως 30% κατά την περίοδο Μελετών-Κατασκευών και έως 49% συνολικά εντός των πρώτων δύο ετών μετά την ολοκλήρωση, με εξαιρέσεις για μεταβιβάσεις μεταξύ Αρχικών Μετόχων, προς το Δημόσιο, ή με τη συναίνεση του Δημοσίου.
  22. Άρθρο 29. Το Άρθρο 29 ορίζει ότι ο Παραχωρησιούχος δεν ευθύνεται για ζημίες που προκλήθηκαν από δόλο ή βαριά αμέλεια του Ελληνικού Δημοσίου ή της Υπηρεσίας, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τον περιορισμό των απωλειών. Επίσης, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να παρέχει επικαιροποιήσεις και πρόσβαση στο Χώρο Εκτέλεσης του Έργου στον Ανεξάρτητο Μηχανικό και το Δημόσιο, ενώ προβλέπονται αποζημιώσεις και παρατάσεις προθεσμιών σε περίπτωση Γεγονότος Απαλλαγής.
  23. Άρθρο 29 τ. Το Άρθρο 29 τ του εγγράφου ΦΕΚ ορίζει ότι ο Παραχωρησιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια στο Έργο, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας, να διαθέτει επαρκές προσωπικό, και να παραδώσει στον Ανεξάρτητο Μηχανικό κατάλογο με τα διευθυντικά/εποπτικά στελέχη του Κατασκευαστή εντός 100 ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης. Επιπλέον, ο Παραχωρησιούχος πρέπει να καταρτίσει και να εφαρμόσει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και Ελέγχου Ποιότητας σύμφωνα με το ISO-9001 και να εγκαταστήσει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για δοκιμές.
  24. Άρθρο 31. Το Άρθρο 31.4 ορίζει το "Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας" και το "Περιβάλλον", ενώ το Άρθρο 2.7 αναφέρεται στις Δημόσιες Συγκοινωνίες και τις υποχρεώσεις αποζημίωσης του Δημοσίου προς τον Παραχωρησιούχο για μείωση εσόδων λόγω συγκεκριμένων γεγονότων, όπως η λειτουργία ΣΕΑ στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ σε απόσταση μικρότερη των 30 χλμ. από τα άκρα του. Επίσης, το Άρθρο 4.2.1 καθορίζει την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης υπό την αίρεση της ψήφισης και δημοσίευσης του κυρωτικού νόμου της Σύμβασης Παραχώρησης, η οποία έχει διάρκεια 30 ετών.
  25. Άρθρο 31 κ. Το Άρθρο 31 κ, σε συνδυασμό με το Άρθρο 11.2, ορίζει ότι ο Παραχωρησιούχος είναι υπεύθυνος για την απόκτηση πρόσθετων χώρων για προσωρινές κατασκευές του Έργου με δικές του δαπάνες. Το Ελληνικό Δημόσιο θα παράσχει εύλογη συνδρομή στην απόκτηση αυτών των χώρων, εφόσον αποδειχθεί η αναγκαιότητά τους από τον Παραχωρησιούχο και πιστοποιηθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, χωρίς όμως να υποχρεούται σε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.
  26. Άρθρο 32. Το Άρθρο 32 του ΦΕΚ ορίζει τα "Γεγονότα Ανωτέρας Βίας" και τις διαδικασίες γνωστοποίησης και επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από αυτά, καθώς και την οικονομική ευθύνη του Παραχωρησιούχου και του Δημοσίου σε τέτοιες περιπτώσεις, με αναφορές σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ποσά και φορείς όπως το Ελληνικό (Ε.Σ.Υ.Ε.) και οι Δανειστές.
  27. Άρθρο 33. Το Άρθρο 33 ορίζει την "Αρμόδια Αρχή" ως οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή αρχή με δικαιοδοσία στην εκτέλεση του Έργου, εξαιρουμένων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, και τον "Αρμόδιο Ασφαλείας" ως το πρόσωπο που ορίζεται από τον Παραχωρησιούχο. Επίσης, περιγράφει τις "Αρχαιολογικές Τομές" και "Αρχαιολογικές Έρευνες" που αφορούν την ανεύρεση "Αρχαιολογικών Ευρημάτων" στο Χώρο Εκτέλεσης του Έργου, και αναφέρει ότι η περίοδος για την αποκατάσταση καθυστέρησης περιορίζεται στους δύο (2) μήνες, εκτός αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Δημοσίου και Παραχωρησιούχου. Τέλος, αναφέρεται η "Διαδικασία Καταγγελίας" σε περίπτωση "Γεγονότος Αθέτησης", όπου το ανυπαίτιο Μέρος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως το υπαίτιο Μέρος και την Πληρεξούσια Τράπεζα.
  28. Άρθρο 34. Το Άρθρο 34 ορίζει ότι η καταγγελία της Σύμβασης Παραχώρησης από το ανυπαίτιο Μέρος είναι οριστική και ισχύει από την επίδοση της Γνωστοποίησης Καταγγελίας, εκτός εάν οφείλεται σε Γεγονός Ανωτέρας Βίας ή άλλες εξαιρέσεις, ενώ το Άρθρο 35.1 απαριθμεί τα Γεγονότα Αθέτησης του Παραχωρησιούχου, όπως υπέρβαση προθεσμιών άνω του 30%, εγκατάλειψη έργου για 3 μήνες, μη πλήρης καταβολή ποσών από Μετόχους εντός 5 ημερών, πτώχευση, ή μη πληρωμή ποσών εντός 60 ημερών.
  29. Άρθρο 35. Το Άρθρο 35 του ΦΕΚ αφορά τη δυνατότητα του Δημοσίου να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας (όπως ορίζονται στο Άρθρο 32.1) και τη διαδικασία κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών. Επίσης, καθορίζει την υποχρέωση του Δημοσίου να διαθέσει στον Παραχωρησιούχο την ελεύθερη χρήση του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου, με συγκεκριμένες προθεσμίες για τα Υφιστάμενα (από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις) και τα Νέα Τμήματα (12 μήνες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης). Τέλος, ρυθμίζει την αντικατάσταση του Κατασκευαστή και τις ευθύνες του Παραχωρησιούχου έναντι του Δημοσίου και του Κατασκευαστή, καθώς και τις πληρωμές προς τον Κατασκευαστή.
  30. Άρθρο 36. Το Άρθρο 36 ορίζει τα Γεγονότα Αθέτησης του Παραχωρησιούχου και του Δημοσίου, τα οποία παρέχουν το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης, ενώ το Άρθρο 37 αφορά την καταγγελία λόγω παρατεταμένου γεγονότος ανωτέρας βίας. Το Άρθρο 38 περιγράφει τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων, η οποία περιλαμβάνει την επιστροφή εγγυητικών επιστολών και την καταβολή ποσού ίσου με την αξία των υποχρεώσεων έναντι των Δανειστών ή του Πληρωτέου Ποσού Λόγω Καταγγελίας για Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης, με συγκεκριμένους υπολογισμούς και περιορισμούς ανάλογα με την περίοδο και την αιτία καταγγελίας.
  31. Άρθρο 38. Το Άρθρο 38, συγκεκριμένα οι παράγραφοι 42.1.1, 42.1.3, 42.2, 42.3.1, 42.3.2, 42.3.3, 42.3.4 και 42.3.5, ρυθμίζει την εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τον Παραχωρησιούχο και το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και τις διαδικασίες επανόρθωσης σε περίπτωση αθέτησης, αναφέροντας τους Δανειστές του Έργου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και το "Υποκατάστατο Πρόσωπο", με προθεσμίες 15 ημερών για την έγκριση σχεδίων επανόρθωσης.
  32. Άρθρο 39. Το Άρθρο 39 ορίζει τους όρους και τις περιόδους που αφορούν τη Σύμβαση Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών, της Περιόδου Παραχώρησης (30 έτη από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης), του Συμβατικού Ανταλλάγματος που καταβάλλει το Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο, και των Συμβαλλόμενων μερών.
  33. Άρθρο 42. Το Άρθρο 42 ορίζει όρους όπως "Δείκτης Τιμών Καταναλωτή", "Δεσμευτική Επένδυση", "Δευτερογενές Χρέος", "Διαγωνισμός", "Διαθέσιμα του Παραχωρησιούχου", "Διαιτησία", "Διαιτητές", "Διαιτητική Απόφαση" και "Διαιτητικό Δικαστήριο", ενώ παράλληλα αναφέρεται σε προθεσμίες (30 ημέρες) και διαδικασίες καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης.
  34. Άρθρο 43. Το Άρθρο 43 του ΦΕΚ 190, συγκεκριμένα οι παράγραφοι 43.2.1, 43.2.4, 43.3, 43.4, 43.5 και 43.7, ρυθμίζει την παραχώρηση άδειας χρήσης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας από το Ελληνικό Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο, ορίζοντας τις ευθύνες του Παραχωρησιούχου για πληρωμή αμοιβών και αποζημιώσεων, καθώς και τις ενέργειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, με ημερομηνίες αναφοράς την 30/6/1986 και την Ημερομηνία Έναρξης.
  35. Άρθρο 43 θ. Το Άρθρο 43 θα, που τίθεται σε ισχύ άμεσα με τη γένεση Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ορίζει ότι ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να παραχωρήσει άδεια χρήσης λογισμικού ή βάσης δεδομένων για ηλεκτρονικά δεδομένα, υλικά και έγγραφα που δημιουργούνται ή διατηρούνται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο μηχάνημα, προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς επιπλέον χρέωση.
  36. Άρθρο 44 α. Το Άρθρο 44 α του ΦΕΚ αφορά τις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου σχετικά με την υποβολή χρονοδιαγραμμάτων (Μελετών-Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης, Περιόδου Εγγύησης) και μηνιαίων εκθέσεων προόδου προς το Δημόσιο και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, καθώς και τους όρους ανάθεσης εργασιών σε υπεργολάβους.
  37. Άρθρο 44 σ. Το Άρθρο 44 σ αφορά την παρακράτηση ποινικών ρητρών από τον Παραχωρησιούχο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, με αναφορά σε ποσό 45.000.000,00 € και καθήκοντα Ανεξάρτητου Μηχανικού κατά την Περίοδο Μελετών και Κατασκευών.
  38. Άρθρο 45 τ. Το Άρθρο 45 τ του εγγράφου ορίζει ότι ο Παραχωρησιούχος και οι Αρχικοί Μέτοχοι δηλώνουν προς το Δημόσιο ότι τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα δεν αντιβαίνουν στους όρους της Σύμβασης και των Προσαρτημάτων της, και σε περίπτωση αντίθεσης, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την αποκαταστήσουν με δικές τους δαπάνες. Επίσης, το άρθρο περιλαμβάνει ορισμούς για "Άδεια", "Άδεια Εκτέλεσης Έργου", "Ανεξάρτητος Μηχανικός" (Parsons International Limited) και "Απευθείας Συμβάσεις" που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Πληρεξούσιας Τράπεζας.
  39. Άρθρο preamble. Το Άρθρο Πρώτο του Νόμου 3605 κυρώνει τη Σύμβαση Παραχώρησης της 28.6.2007 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών "Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.", HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH, ΑΕΓΕΚ, ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ, J & P ABAΞ και VINCI S.A., για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ. Η σύμβαση αυτή προέκυψε μετά από διαγωνισμό που ξεκίνησε με απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στις 08-01-2001 και ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη του Ομίλου AEGEAN MOTORWAY GROUP ως Αναδόχου, όπως εγκρίθηκε από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γεώργιο Σουφλιά στις 22.6.2007.

Πρόσφατες αναφορές

Σχετικοί νόμοι

Νομοθεσία του 2007

Επιστροφή στη λίστα νόμων