Νόμος 3555/2007 — Χρονολόγιο τροποποιήσεων

Ο Νόμος 3555/2007 του Ελληνικού Δημοσίου καθορίζει λεπτομερώς τους όρους και τις διαδικασίες για την παραχώρηση έργων, όπως αυτοκινητόδρομοι, και τη λειτουργία τους από ιδιώτες παραχωρησιούχους. Ρυθμίζει θέματα όπως οι δαπάνες αστυνόμευσης και πυρόσβεσης, η εφαρμογή αυτοματοποιημένων συστημάτων διοδίων, ο ορισμός του "Έργου Παραχώρησης" και των "Εσόδων", καθώς και οι προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση και τις εγγυητικές επιστολές. Επίσης, καθορίζει τις αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Μηχανικού για την έγκριση μελετών και την επίβλεψη κατασκευών, τις διαδικασίες επίλυσης τεχνικών διαφορών, και τις συνέπειες γεγονότων ανωτέρας βίας. Το Δημόσιο αναλαμβάνει τη χρηματοδοτική συμβολή και τη διευκόλυνση για την απόκτηση απαραίτητων αδειών και την επίλυση ζητημάτων που αφορούν αρχαιολογικά ευρήματα και μετατοπίσεις δικτύων.

Άρθρα

  1. Άρθρο 2. Το Άρθρο 2.7.3 του ΦΕΚ αφορά τις δαπάνες αστυνόμευσης και πυρόσβεσης, τη σύναψη συμφωνίας πριν την έναρξη λειτουργίας, και την υποχρέωση του Παραχωρησιούχου να εκπονήσει λεπτομερή Σχέδια Δράσης για την αντιμετώπιση ατυχημάτων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες, λίστες εξοπλισμού και οχημάτων, και θα επικαιροποιούνται και θα εγκρίνονται από τις αρμόδιες Αρχές εντός 30 ημερών.
  2. Άρθρο 2 π. Το Άρθρο 2 π, βασιζόμενο στην οδηγία 2004/52/ΕΚ, επιτρέπει στον Παραχωρησιούχο να εφαρμόσει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελεύθερης ροής οχημάτων (Free Flow) με αναγνώριση πινακίδων για την είσπραξη διοδίων, το οποίο, σε περίπτωση αποκλειστικής χρήσης, απαιτεί και χειροκίνητους διαδρόμους για χρήστες χωρίς ηλεκτρονική συσκευή. Το Δημόσιο θα συνδράμει στην έκδοση άδειας από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη βεβαίωση μη καταβολής τελών, η οποία, μαζί με φωτογραφία πινακίδας και βεβαίωση Αρμόδιας Αρχής εντός 5 εργάσιμων ημερών, θα αποτελεί απόδειξη για την υποχρέωση καταβολής του τέλους και του 20πλασίου ποσού ως αστικής ποινής, με τον Παραχωρησιούχο να αναλαμβάνει το κόστος βεβαίωσης και είσπραξης.
  3. Άρθρο 2 τ. Το Άρθρο 2 τ ορίζει το "Έργο Παραχώρησης" (Ε.Π.) ως το φυσικό τμήμα του έργου που εκμεταλλεύεται ο Παραχωρησιούχος, περιλαμβάνοντας την κινητή περιουσία, η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, και τα "Έσοδα" ως τα πάσης φύσεως έσοδα του Παραχωρησιούχου από διόδια, ΣΕΑ και άλλες πηγές μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ. Επίσης, ορίζει την "Ημέρα Τιμής Βάσης" ως την 1η Ιανουαρίου 2003, ενώ αναφέρει την "Ημερομηνία Δημοπράτησης του Έργου", την "Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος", την "Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης" (όπως προβλέπεται στο Άρθρο 5.2.2 της Παραχώρησης) και την "Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας".
  4. Άρθρο 3. Το Άρθρο 3 ορίζει ότι οι αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. του Α' τριμήνου 2005 και η τροποποιητική της Δ17α/04/15/ΦΝ 437/8-2-05 (ΦΕΚ 205 Β'/17-2-05) εφαρμόζονται σε τμήματα ή στοιχεία του Έργου που προσδιορίζονται ως "Τοπικά Έργα" ή "ΤΕ".
  5. Άρθρο 4. Το Άρθρο 4.3.3 του ΦΕΚ ορίζει τις κατηγορίες "Τράπεζα Τύπου Β" (με αξιολόγηση BBB+ ή Baa1 και άνω) και "Τράπεζα Τύπου Γ" (με αξιολόγηση BBB- ή Baa3 και άνω) για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τους όρους για τις "Υποχρεώσεις Έναντι των Δανειστών" που αφορούν κεφάλαιο, τόκους, αμοιβές και έξοδα που προκύπτουν από Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, με ημερομηνία αναφοράς την Ημερομηνία Καταγγελίας.
  6. Άρθρο 4 τ. Το άρθρο 4 τ ορίζει ότι ο προσφεύγων ορίζει τον διαιτητή του σύμφωνα με το άρθρο 4 των Κανόνων Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ενώ το άλλο μέρος ορίζει τον δεύτερο διαιτητή του με την Απάντηση στην Αίτηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 των ίδιων κανόνων.
  7. Άρθρο 5. Το Άρθρο 5 ορίζει διάφορους όρους και ημερομηνίες-κλειδιά που σχετίζονται με τη Σύμβαση Παραχώρησης, όπως η "Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας" (3.1.65), η "Ημερομηνία Δημοσίευσης" (3.1.66), η "Ημερομηνία Επίτευξης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας" (3.1.67), η "Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση" (3.1.71), και η "Προσφορά" (3.1.106), ενώ παράλληλα αναφέρεται στην ανάθεση του Δημοσίου στον Παραχωρησιούχο για τη λειτουργία και συντήρηση αυτοκινητόδρομων όπως η Ιόνια Οδός και η ΠΑΘΕ.
  8. Άρθρο 5 τ. Το Άρθρο 5 τ των Κανόνων Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) καθορίζει τη διαδικασία επίδοσης της Αίτησης και της Απάντησης, καθώς και τον ορισμό και την αντικατάσταση διαιτητών. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η επίδοση γίνεται με δικαστικό επιμελητή, ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών για τον ορισμό του τρίτου διαιτητή από τους δύο που έχουν ορίσει τα μέρη, και προθεσμία είκοσι (20) ημερών για την αντικατάσταση διαιτητή, ενώ σε περίπτωση αδράνειας, ο ορισμός ή η αντικατάσταση γίνεται από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του ICC.
  9. Άρθρο 6 τ. Το Άρθρο 6 τ του ΦΕΚ αφορά τις διαδικασίες έγκρισης του Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής Περιόδου Μελετών-Κατασκευών από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, τις προθεσμίες υποβολής σχολίων και αντιρρήσεων από το Δημόσιο (εντός 14 ημερών), την απόφαση του Ανεξάρτητου Μηχανικού (εντός 7 ημερών), και την προσφυγή στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών (εντός 10 ημερών). Επίσης, καθορίζει την υποχρέωση του Παραχωρησιούχου να υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις προόδου (εντός 10 ημερών από το τέλος κάθε μήνα) και τα Χρονοδιαγράμματα Εφαρμογής Περιόδων Λειτουργίας και Τ3, καθώς και την εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και συγκεκριμένους κανονισμούς όπως η Ε.Σ.Υ. και ο Κ.Μ.Ε.
  10. Άρθρο 7. Το Άρθρο 7, συγκεκριμένα οι παράγραφοι 3.1.130-3.1.134, ορίζει τους όρους "Χρηματοοικονομικό Μοντέλο", "Χρήστης", "Χρονοδιάγραμμα Καταβολών Δεσμευτικής Επένδυσης" και "Χρονοδιάγραμμα Χρηματοδοτικής Συμβολής", ενώ οι παράγραφοι 4.2.1-4.2.3 περιγράφουν το αντικείμενο του Έργου, που περιλαμβάνει τους αυτοκινητόδρομους "Ιονία Οδός" (196 χλμ. από Αντίρριο έως Ανισόπεδο Κόμβο Εγνατίας) και ΠΑΘΕ (172,5 χλμ. από Μεταμόρφωση έως Σκάρφεια), καθώς και συνδετήριους κλάδους, με το Δημόσιο να αναλαμβάνει τη Χρηματοδοτική Συμβολή.
  11. Άρθρο 7β. Το Άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με αριθμ. πρωτ. της Νομαρχίας Αθηνών 38413/15-12-2006, ορίζει την εταιρεία δικηγόρων Ηλιάδου «Ποταμίτης Βεκρής Παπαρρηγόπουλος Δικηγορική Εταιρία» (Μεταμόρφωση Αττικής, 11° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 144 51) ως αντίκλητο του Παραχωρησιούχου, ενώ αναφέρεται στην τήρηση των προϋποθέσεων του π.δ. 774/1980 και του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30).
  12. Άρθρο 9. Το Άρθρο 9 ορίζει ότι το Δημόσιο ή ο Παραχωρησιούχος έχουν δικαίωμα πέντε (5) εργασίμων ημερών να ασκήσουν δικαιώματα που δεν ασκήθηκαν, ενώ οι Δανειστές του Παραχωρησιούχου μπορούν να τα ασκήσουν στη συνέχεια. Επίσης, οποιαδήποτε αύξηση της Δεσμευτικής Επένδυσης, που επηρεάζει τον Συμβατικό Εσωτερικό Δείκτη Δεσμευτικής Αποδοτικότητας Επένδυσης (TRIIRRΠαραχ.), απαιτεί τη γραπτή συναίνεση του Δημοσίου, το οποίο μπορεί να ορίσει ότι δεν θα υπολογίζεται απόδοση επί των επιπλέον ποσών. Εξαιρετικά, για αυξήσεις έως πενήντα τοις εκατό (50%) της Δεσμευτικής Επένδυσης εντός τριών (3) ετών από τη λήξη της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών, καθυστερήσεις ή παραλείψεις του Παραχωρησιούχου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δίνουν στο Δημόσιο το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης.
  13. Άρθρο 10. Το Άρθρο 10 ορίζει την "Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών" που πρέπει να κατατεθεί από τον Παραχωρησιούχο στο Δημόσιο, καθώς και το "Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Μελετών - Κατασκευών" που εγκρίνεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό. Επίσης, παρουσιάζει το "Χρονοδιάγραμμα Καταβολών Δεσμευτικής Επένδυσης" με συγκεκριμένα ποσά και ημερομηνίες, όπως 5.000.000€ προ της υπογραφής και 52.850.760€ προ της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης, και προβλέπει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης σε περίπτωση μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος. Τέλος, αναφέρεται στην απομείωση της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης και της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας.
  14. Άρθρο 10 τ. Το Άρθρο 10 τ του εγγράφου ΦΕΚ αφορά την επιστροφή ποσών στον Παραχωρησιούχο ή στους Δανειστές από το Δημόσιο, σε περίπτωση που η "Απαίτηση των Δανειστών" είναι μικρότερη από τις "Υποχρεώσεις προς τους Δανειστές κατά Ημερομηνία Καταγγελίας Δημόσιο", με συγκεκριμένες προθεσμίες πληρωμής (30 ή 5 ημέρες) και μεθόδους υπολογισμού τόκων (σταθερό επιτόκιο ομολόγου ή Euribor με περιθώριο) για την αποπληρωμή σε εξαμηνιαίες δόσεις.
  15. Άρθρο 12. Το Άρθρο 12.1.2 ορίζει τους όρους "Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών", "Εργάσιμη Ημέρα", "Έργο", "Πληρεξούσια Τράπεζα", "Πληρωμή προς το Δημόσιο", "Πρωτόκολλο Νέων Παραλαβής Τμημάτων Δημοσίου", "Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών - ΣΕΑ", "Συμβαλλόμενα Μέρη", "Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού" (από 19-12-2006), "Σύμβαση Μελέτης - Κατασκευής" (από 19-12-2006), "Σύμβαση Παραχώρησης", "Συμβατικό Αντάλλαγμα", "Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου" και αναφέρει το συνολικό ποσό των 1.071.144.308 Ευρώ.
  16. Άρθρο 12 κ. Το Άρθρο 12κ του εγγράφου ΦΕΚ ορίζει ότι η παράδοση νέων τμημάτων δημοσίου στον Παραχωρησιούχο γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 6.7, ενώ η επιστροφή τους στο Ελληνικό Δημόσιο γίνεται μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης, με αποκατάσταση βάσει εγκεκριμένης μελέτης, εκτός αν το Δημόσιο αποφασίσει διαφορετικά για τις προσωρινές κατασκευές. Το Άρθρο 13 αφορά τις αρχαιότητες, αναφέροντας συγκεκριμένες περιοχές όπως η Αρχαία Πλευρώνα - Κάστρο Κυρά Ρύνης, και καθορίζει ότι ο Παραχωρησιούχος βαρύνεται με τη διενέργεια αρχαιολογικών τομών συνολικού μήκους έως 80 χλμ. για όλο το Έργο, ενώ το Δημόσιο καλύπτει άλλες δαπάνες έρευνας και παρακολούθησης ανασκαφών.
  17. Άρθρο 13. Το Άρθρο 13 ορίζει ότι καθυστέρηση άνω του ενός (1) μηνός στην Κρίσιμη Διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές, ή δύο (2) μηνών σε άλλες, συνιστά Γεγονός Καθυστέρησης, με τα αρχαιολογικά ευρήματα να ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου. Το Άρθρο 14 χορηγεί στον Παραχωρησιούχο Γενική Άδεια Κατασκευής-Λειτουργίας-Εκμετάλλευσης, ορίζει τις υποχρεώσεις του για την υποβολή αιτήσεων για επιμέρους άδειες εντός 60 ημερών, και προβλέπει τεκμαρτή έκδοση άδειας εντός 10 εργάσιμων ημερών αν δεν αμφισβητηθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο θα διασφαλίσει την έγκαιρη εκπόνηση μελετών και εργασιών μετατόπισης δικτύων από τους Ο.Κ.Ω.
  18. Άρθρο 13 π. Το Άρθρο 13 π ορίζει ότι για τον προσδιορισμό της αξίας των απαλλοτριωθεισών εκτάσεων, της ωφέλειας των παροδίων ιδιοκτησιών και του ύψους της αποζημίωσης, συντάσσεται έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) κατόπιν αίτησης της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών.
  19. Άρθρο 14. Το Άρθρο 14 ορίζει τους όρους "Άδεια Εκτέλεσης Έργου", "Ανάδοχος", "Ανεξάρτητος Μηχανικός" και "Απευθείας Συμβάσεις", διευκρινίζοντας ότι η "Άδεια Εκτέλεσης Έργου" είναι κάθε άδεια που απαιτείται από το Δημόσιο ή αρμόδια αρχή για την εκτέλεση του Έργου, ο "Ανάδοχος" είναι ο διαγωνιζόμενος στον οποίο ανατέθηκε το Έργο, ο "Ανεξάρτητος Μηχανικός" ελέγχει και επιβλέπει τις μελέτες και κατασκευές της Περιόδου Τ1, και οι "Απευθείας Συμβάσεις" είναι συμφωνίες μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και Δανειστών που ρυθμίζουν τις σχέσεις τους σχετικά με τα δικαιώματα των Δανειστών ως τρίτων.
  20. Άρθρο 15. Το Άρθρο 15 ορίζει τους όρους "Κατασκευές" και "Κατασκευές του Έργου", εξαιρουμένων των Νέων Τμημάτων Δημοσίου, ως οτιδήποτε απαιτείται για την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του Έργου σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, διακρίνοντάς τες σε "Κατασκευές Περιόδου Τ1", "Κατασκευές Περιόδου μετά τη λήξη της Περιόδου Τ1", "Κατασκευές Περιόδου Τ3", "Μόνιμες Κατασκευές" και "Προσωρινές Κατασκευές". Επίσης, ορίζει τους όρους "Κέντρα Εκμετάλλευσης και Συντήρησης" (ΚΕΣ), "Κινητή Περιουσία", "Κρίσιμη Διαδρομή", "Μέγιστη Πιθανή Ζημία" και "Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων των Σηράγγων".
  21. Άρθρο 16. Το Άρθρο 16 περιγράφει τις αρμοδιότητες ελέγχου και επίβλεψης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του χρονοδιαγράμματος, των ερευνών, της ποιότητας των υλικών και των εργασιών, της συμμόρφωσης με περιβαλλοντικούς όρους και κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων περάτωσης εργασιών.
  22. Άρθρο 17. Το Άρθρο 17 περιγράφει τη διαδικασία έγκρισης μελετών από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, επιτρέποντας στον Παραχωρησιούχο να ξεκινήσει εργασίες μετά την έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης Μελέτης. Το Δημόσιο έχει 30 ημέρες για να υποβάλει σχόλια ή αντιρρήσεις, τις οποίες ο Ανεξάρτητος Μηχανικός εξετάζει εντός 7 ημερών, με δυνατότητα προσφυγής στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών εντός 10 ημερών. Οποιαδήποτε τροποποίηση εγκεκριμένης μελέτης απαιτεί νέα έγκριση, και η έναρξη κατασκευών Περιόδου Τ1 προϋποθέτει την έγκριση των σχετικών μελετών. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, που έχει συνάψει σχετική σύμβαση, είναι υπεύθυνος για την έγκριση των μελετών και την επίβλεψη των κατασκευών της Περιόδου Τ1, με το Δημόσιο να αποδέχεται τη σύμβασή του από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.
  23. Άρθρο 18. Το Άρθρο 18 ορίζει διάφορες χρονικές περιόδους που σχετίζονται με το Έργο, όπως η «Περίοδος Μελετών - Κατασκευών» (Περίοδος Τ1), η «Περίοδος Εγγύησης Έργου Παραχώρησης» (2 έτη μετά τη λήξη της Περιόδου Τ1), η «Περίοδος Εγγύησης Τοπικών Έργων» (ΠΕτε), η «Περίοδος Λειτουργίας» και η «Περίοδος Παραχώρησης» (30 έτη). Επίσης, αναφέρεται στην καταβολή της Χρηματοδοτικής Συμβολής από το Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο, με δυνατότητα παρακράτησης Κρατήσεων Καλής Εκτέλεσης και ανάληψης ποσών από δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό, με τη συναίνεση του Δημοσίου.
  24. Άρθρο 20. Το Άρθρο 20 ρυθμίζει την άμεση ανάληψη ελέγχου ή διαχείρισης του ΕΠ από το Δημόσιο, καθώς και την κάλυψη εξόδων και δαπανών σε περίπτωση διακοπής ή παρέμβασης, με δυνατότητα προσφυγής του Παραχωρησιούχου στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών εντός επτά (7) ημερών. Το Άρθρο 21 ορίζει την υποχρέωση του Παραχωρησιούχου να συνάπτει και να διατηρεί ασφαλιστικές συμβάσεις, εγκεκριμένες από το Δημόσιο, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.
  25. Άρθρο 20 τ. Το Άρθρο 20 τ του ΦΕΚ 81/1929, με ημερομηνία 14.4.3, ορίζει ότι το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει τη μεταβίβαση συμβατικών σχέσεων για ηλεκτροδότηση, τηλεφωνοδότηση και υδροδότηση στον Παραχωρησιούχο εντός δύο μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, ενώ τυχόν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις από τους Ο.Κ.Ω. που επηρεάζουν την Κρίσιμη Διαδρομή και τη Λειτουργία του Έργου συνιστούν Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου. Επιπλέον, το άρθρο 15 καθορίζει ότι η Σύμβαση Μελέτης-Κατασκευής με τον Κατασκευαστή δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου, και ο Παραχωρησιούχος παραμένει υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις του, ακόμη και αν αυτές εκτελούνται από υπεργολάβους.
  26. Άρθρο 21. Το Άρθρο 21 ορίζει τις περιόδους (4, 6, 9, 12 μηνών) κατά τις οποίες ένα Γεγονός Ανωτέρας Βίας μπορεί να επηρεάσει την Περίοδο Τ1 ή να συμβεί μετά την Ημερομηνία Πέρατος της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών, ενώ το Άρθρο 22.5.2 αναφέρεται στις ενέργειες του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου εντός 10 ημερών από τη λήξη αυτών των περιόδων.
  27. Άρθρο 22. Το Άρθρο 22.5 ορίζει ότι το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος θα συνεργαστούν για τη συνέχιση του Έργου χρησιμοποιώντας ασφαλιστικές αποζημιώσεις σε περίπτωση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, με τον Παραχωρησιούχο να φέρει τις οικονομικές συνέπειες μέχρι το ποσό των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ενώ δικαιούται παράταση προθεσμίας αν επηρεάζεται η Κρίσιμη Διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος. Επίσης, αναφέρεται ότι Γεγονότα Ανωτέρας Βίας κατά την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών θεωρούνται Γεγονότα Καθυστέρησης και αποζημιώνονται από το Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 26.2, ενώ κατά την Περίοδο Λειτουργίας θεωρούνται Γεγονότα Ευθύνης του Δημοσίου.
  28. Άρθρο 23. Το Άρθρο 23 ορίζει τους όρους για τις "Αρχαιολογικές Τομές" (εκσκαφές βάθους έως 1μ. και πλάτους έως 0,5μ. για διαπίστωση αρχαιολογικών ευρημάτων) και τον "Βασικό Σχεδιασμό" του Έργου, ο οποίος περιλαμβάνει τη λύση οδοποιίας, κόμβους σύνδεσης, και προσαρμογές στην οριζοντιογραφία και υψομετρική θέση για την κατασκευασιμότητα, την ελαχιστοποίηση επιπτώσεων και τη συμμόρφωση με συμβατικές απαιτήσεις, με δυνατότητα προσαρμογής από τον Παραχωρησιούχο μετά από συναίνεση του Δημοσίου σε περιπτώσεις κινδύνου.
  29. Άρθρο 24. Το Άρθρο 24 του ΦΕΚ καθορίζει την αναπροσαρμογή των Τελών Διοδίων από τον Παραχωρησιούχο με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, την απαγόρευση εισόδου στο Ε.Π. 24.3 για συγκεκριμένα οχήματα και πεζούς, και την κατηγοριοποίηση των οχημάτων με συντελεστές αναγωγής για τα Τέλη Διοδίων, ενώ παράλληλα απαλλάσσει ορισμένες κατηγορίες οχημάτων από την καταβολή τους.
  30. Άρθρο 25. Το Άρθρο 25 ορίζει τους όρους για το "Πληρωτέο Ποσό Λόγω Καταγγελίας" και το "Πληρωτέο Ποσό Λόγω Καταγγελίας για Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης", καθώς και τους ορισμούς για "Πόρισμα", "Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης", "Παραχωρησιούχο OTO Χρηματοοικονομικό Μοντέλο", "Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης Χρηματοοικονομικού Μοντέλου", "Πραγματική Περιοδική Ταμειακή Ροή", "Πραγματογνώμονας", "Πρόβλεψη" και "Προδιαγραφές". Επίσης, παρουσιάζει τον Πίνακα 6 με τα ετήσια όρια εσόδων και τα ποσοστά υπολογισμού πληρωμών προς το Δημόσιο για την περίοδο 2012-2037, με συγκεκριμένα ποσά και ποσοστά για κάθε έτος.
  31. Άρθρο 25 τ. Το Άρθρο 25 τ της παρούσας Σύμβασης ορίζει ότι ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να προσλάβει έως σαράντα πέντε (45) άτομα, κατά προτεραιότητα, για θέσεις είσπραξης διοδίων, προερχόμενα από την εταιρεία Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας Α.Ε. (έως 31-12-2004) και με συμβάσεις αορίστου χρόνου, ενώ το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το Συμβατικό Αντάλλαγμα και να εξασφαλίσει στον Παραχωρησιούχο την αδιατάρακτη άσκηση του δικαιώματος παραχώρησης και εκμετάλλευσης του Έργου.
  32. Άρθρο 26. Το Άρθρο 26 ορίζει τους όρους "Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες", "Αρμόδια Αρχή", "Δημόσιο", "Γεγονότα Ανωτέρας Βίας", "Γεγονότα Ευθύνης Δημοσίου", "Γνωστοποίηση Καταγγελίας", "Δανειστές", "Δείκτης Τιμών Καταναλωτή", "Δεσμευτική Επένδυση", "Δευτερογενές Χρέος", "Διαθέσιμα του Παραχωρησιούχου" και "Διαιτησία", ενώ αναφέρεται σε αποζημίωση ύψους €1.900.000,00 σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης Παραχώρησης.
  33. Άρθρο 27. Το Άρθρο 27 ορίζει τους όρους για την "Ελεύθερη Χρήση" του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου από τον Παραχωρησιούχο, την "Έναρξη Ισχύος του Κυρωτικού Νόμου" που προβλέπεται να είναι δέκα ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης, την "Ενδιάμεση Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης", τις "Επεμβάσεις" στις Υφιστάμενες Κατασκευές, την "Επίβλεψη" από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, το "Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο" και το "Επιτόκιο Αναφοράς" που βασίζεται στο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
  34. Άρθρο 29. Το Άρθρο 29, και συγκεκριμένα οι παράγραφοι 29.1.4 και 9.3, ρυθμίζει τις τροποποιήσεις του καταστατικού του Παραχωρησιούχου και τους περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών του, απαιτώντας την έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου για αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο άνω των ποσών που ορίζονται στο Άρθρο 7.1.3 (i) και για μεταβιβάσεις μετοχών, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις και προϋποθέσεις, όπως η υποχρεωτική πρόσκληση του Δημοσίου στις Γενικές Συνελεύσεις και η κοινοποίηση στοιχείων στην εποπτεύουσα αρχή.
  35. Άρθρο 30. Το Άρθρο 30 περιγράφει τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τον Παραχωρησιούχο σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης λόγω Γεγονότος Αθέτησης του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής εγγυητικών επιστολών και του υπολογισμού αποζημίωσης με βάση την Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης, ενώ το Άρθρο 31 καθορίζει τα δικαιώματα των Δανειστών και τις διαδικασίες επανόρθωσης σε περίπτωση Γεγονότος Αθέτησης του Παραχωρησιούχου, απαιτώντας την έγκριση του Δημοσίου για οποιοδήποτε σχέδιο επανόρθωσης εντός 15 ημερών.
  36. Άρθρο 31. Το Άρθρο 31.1.8 ορίζει ότι η εκταμίευση ποσών από Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, εκτός από συγκεκριμένες αιρέσεις, απαιτεί την έγκριση κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πιστοποίηση της καταβολής Δεσμευτικής Επένδυσης από τους Μετόχους, εντός προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση του Κυρωτικού Νόμου, αλλά όχι νωρίτερα από 10 ημέρες από την έναρξη ισχύος του. Επίσης, αναφέρεται στην περίπτωση μη ικανοποίησης προϋποθέσεων από τον Παραχωρησιούχο εντός της προθεσμίας του Άρθρου 5.2.1 (b) και στην ημερομηνία λύσης της Σύμβασης.
  37. Άρθρο 32. Το Άρθρο 32 του εγγράφου αφορά τις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου σχετικά με την πληρωμή αμοιβών και εξόδων για δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και την παροχή από το Δημόσιο ανέκκλητης, μη αποκλειστικής άδειας χρήσης για τους σκοπούς του Έργου. Το άρθρο ορίζει επίσης την υποχρέωση αποζημίωσης του Δημοσίου από τον Παραχωρησιούχο για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων, με ημερομηνία έναρξης ισχύος από τη δημοσίευση του κυρωτικού νόμου, σύμφωνα με το Άρθρο 22, παράγραφος 1 του Νόμου 1733/1987 (ΦΕΚ 171-A 30/6/1986).
  38. Άρθρο 34. Το Άρθρο 34 του εγγράφου ΦΕΚ αναφέρεται στην τήρηση προϋποθέσεων για την ανάθεση και υπογραφή Σύμβασης, όπως ορίζονται από το π.δ. 774/1980 και τον ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30), με βάση το υπ' αριθ. πρωτ. 20047/11-12-2006 πιστοποιητικό του ΕΣΡ, και περιλαμβάνει ορισμούς για "Άδεια", "Κοινής Ωφελείας", "ΟΑΡ/Φ1/Α1/17562/13-12-2006", "Μελετών - Κατασκευών", "ΕΣΥ", "Κέντρα Διοίκησης, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης (ΚΕΣ)", "Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)", και το "σύστημα είσπραξης Τελών Διοδίων".
  39. Άρθρο 37. Το Άρθρο 37.4 περιγράφει τις συνέπειες της μη επανόρθωσης ενός "Γεγονότος Αθέτησης Δημοσίου" από το Δημόσιο εντός 60 ημερών από την επίδοση Γνωστοποίησης Καταγγελίας, οδηγώντας στην επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. Το Άρθρο 32 αφορά τις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμφωνιών, της πληρωμής αμοιβών και της διάθεσης σχεδίων και εγγράφων στο Δημόσιο.

Πρόσφατες αναφορές

Σχετικοί νόμοι

Νομοθεσία του 2007

Επιστροφή στη λίστα νόμων